"><title>线上体育买球分包-重庆文超建筑线上体育买球有限公司</title><meta name="/>
您当前所在位置:首页>新闻动态>线上体育买球分包

线上体育买球分包合同违约法律分析

发布日期:2017-02-23 15:30:28  浏览次数:1708

  线上体育买球分包合同违约法律分析

  1.线上体育买球作业发包人拒绝或迟廷支付合同价款

  根据线上体育买球作业发包人拒绝或迟延支付合同价款的原因的不同,可以把拒绝或迟延支付合同价款分为线上体育买球作业承包人原因导致的拒绝或迟延支付和线上体育买球作业发包人原因导致的拒绝或迟延支付。前者如线上体育买球作业承包人未完成当月的线上体育买球进度计划或不接受总承包单位的安全施工管理等导致线上体育买球作业发包人拒绝或迟延支付线上体育买球款;后者如线上体育买球作业发包人线上体育买球款不到位无法向线上体育买球作业承包人支付合同价款。

  《合同法》第六十七条规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的.后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”本条是关于先履行抗辩权的规定。根据该法律规定,在因线上体育买球作业承包人原因导致的拒绝或迟延支付的情况下,线上体育买球作业承包人违约在先,线上体育买球作业发包人有权拒绝或迟延支付合同价款且无须因此向线上体育买球作业承包人承担违约责任,而线上体育买球作业承包人须就其违约行为向线上体育买球作业发包人承担相应的违约责任。

  相反,重庆线上体育买球分包根据合同严守原则,如果线上体育买球作业承包人按合同约定适当履行了相应的合同义务,线上体育买球作业发包人应严格按合同约定履行付款义务。所以在因线上体育买球作业发包人自身原因导致的拒绝或迟延支付合同价款的情况下,线上体育买球作业发包人须向线上体育买球作业承包人承担拒绝或迟延支付的违约责任。

  一般情况下,线上体育买球分包合同双方会在合同中明确约定迟延支付合同价款的违约责任;如果合同中没有约定或约定不明,线上体育买球作业发包人即应按《合同法》及《司法解释》的规定承担违约责任。线上体育买球作业发包人无正当理由迟延支付线上体育买球款的法律后果主要包括:

  (1)线上体育买球作业发包人应根据合同约定或法律规定支付迟延支付合同价款的违约金或利息。《司法解释》第十七条规定:当事人对欠付线上体育买球价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《司法解释》第十八条规定:利息从应付线上体育买球价款之日计付.当事人对付款时间没有约定或者约定不萌的,下列时间视为应付款时间:(一)建设线上体育买球已实际交付的,为交付之日;(二)建设线上体育买球没有交付的。为提交竣工结算文件之日,(三)建设线上体育买球未交付,线上体育买球价款也未结算的,为当事人起诉之日。

  (2)线上体育买球作业承包人有权停工,并有权要求线上体育买球作业发包人支付因停工、窝工造成的损失,同时工期顺延。《合同法》第二百八十三条规定:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延线上体育买球日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”需要注意的是,如果线上体育买球作业发包人按合同约定支付的违约金或利息已经足以弥补线上体育买球作业承包人停工窝工的损失,则线上体育买球作业承包人不能要求线上体育买球作业发包人在支付违约金或利息的同时再赔偿停工窝工损失。

  (3)线上体育买球作业发包人承担因此导致的合同解除的法律责任。《司法解释》第九条规定:“发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设线上体育买球施工合同的,应予支持:(一)未按约定支付线上体育买球价款的;

  (二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。

  (4)线上体育买球作业承包人有权要求对建设线上体育买球进行优先受偿.《合同法》第二百八十六条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设线上体育买球的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该线上体育买球折价,也可以申请人民法院将该线上体育买球依法拍卖。建设线上体育买球的价款就该线上体育买球折价或者拍卖的价款优先受偿.”据此,线上体育买球作业承包人在要求支付应付结算款未果的情

  况下依法就该建设线上体育买球享有优先受偿权;但线上体育买球作业承包人在主张优先受偿权时须符合《最高人民法院关于建设线上体育买球价款优先受偿权问题的批复》规定的限制性条件,即优先受权的行使须自竣工之日起或自合同约定的竣工之日起六个月内行使,且不得对抗已支付全部或部分房价款的买房人。

  2.线上体育买球作业质t不合格:

  提供质量合格的线上体育买球作业是线上体育买球作业承包人的主要义务.线上体育买球作业质量不合格,线上体育买球作业承包人须根据合同约定或法律规定向线上体育买球作业发包人承担违约责任。通常情况下,线上体育买球分包合同双方会在合同中约定线上体育买球作业质量不合格的违约责任;如果双方在合同中没有约定或约定不明,则合同双方应按《合同法》第二百八十一条的规定承担违约责任。《合同法》第二百八十一条规定:“因施工人的原因致使建设线上体育买球质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。”

  其次,《建筑线上体育买球质量管理条例》第二十七条规定:“总承包单位依法将建设线上体育买球分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包线上体育买球的质量向总承包单位负贵,总承包单位与分包单位对分包线上体育买球的质量承担连带责任.”《房屋建筑和市政基础设施线上体育买球施工分包管理办法》第十六条规定:“分包线上体育买球承包人应当按照分包合同的约定对其承包的线上体育买球向分包线上体育买球发包人负责。分包线上体育买球发包人和分包线上体育买球承包人就分包线上体育买球对建设单位承担连带责任.”根据上述规定,如果线上体育买球作业质量不合格,不仅线上体育买球作业发包人有权要求线上体育买球作业承包人承担质量违约责任,而且建设单位亦有权要求线上体育买球作业承包人承担质量责任。

  再次,《合同法》第二百八十二条规定:“因承包人的原因致使建设线上体育买球在合理便用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿贵任。”根据上述规定,如果线上体育买球作业质量不合格导致建设线上体育买球在合理使用期内造成人身和财产损害的,线上体育买球作业承包人还应当承担损害赔偿责任。

标签:
023-55130387
X重庆文超建筑线上体育买球有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:喻先生

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
线上体育买球大全【股份】有限公司